Notice Type: 1140
-
Contract notice
Regulation of Procurement: European Communities
EU Official Journal Publication: 187/2008
, #
247204-2008
Contract Nature: Works
Procedure Type: Negotiated procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: The most economic tender
Summary:
CONTRACT NOTICE
Works
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Etablissement Public Musée du
Louvre, Pavillon Mollien - Direction Financière et Juridique, Contact:
Service de la commande publique, Attn: Mme Chevreau Sophie, F-75058 Paris
Cedex 01. Fax (33) 140 20 57 28.
Internet address(es):
Address of the buyer profile: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
ent_detail.do?PCSLID=CSL_2008_JNB_0PBPLn&v=1&selected=0.
Further information can be obtained at: Musée du Louvre, Pavillon Mollien
- Direction financière et juridique, Contact: Service de la commande
publique, Attn: Mme Chevreau Sophie, 75058 Paris Cedex 01. Fax (33) 140 20
57 28. URL: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
ent_detail.do?PCSLID=CSL_2008_JNB_0PBPLn&v=1&selected=0.
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at:
As in above-mentioned contact point(s).
Tenders or requests to participate must be sent to: Musée du Louvre,
Pavillon Mollien Direction financière et juridique, Contact: Service de la
commande publique, Attn: Mme Chevreau Sophie, 75058 Paris Cedex 01. URL:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
ent_detail.do?PCSLID=CSL_2008_JNB_0PBPLn&v=1&selected=0.
II.1) DESCRIPTION
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 45212313, 45223800,
45451000, 45421140, 45311000, 45262511, 45262512, 45262521, 45421160,
45442100, 45451100, 45421000, 45421153, 45441000, 45341000, 45312000,
45312100, 45312200.
Description: Museum construction work.
Assembly and erection of prefabricated structures.
Decoration work.
Installation of metal joinery except doors and windows.
Electrical wiring and fitting work.
Stone carving.
Dressed stonework.
Facing brickwork.
Ironmongery work.
Painting work.
Ornamentation fitting work.
Joinery work.
Installation of built-in furniture.
Glazing work.
Erection of railings.
Alarm system and antenna installation work.
Fire-alarm system installation work.
Burglar-alarm system installation work.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document:
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
15.10.2008 - 16:00.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up: French.
Original Text:
AVIS DE MARCHÉ
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Etablissement Public Musée du
Louvre, Pavillon Mollien - Direction Financière et Juridique, Contact:
Service de la commande publique, à l'attention de Mme Chevreau Sophie,
F-75058 Paris Cedex 01. Fax (33) 140 20 57 28.
Adresse(s) internet:
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
ent_detail.do?PCSLID=CSL_2008_JNB_0PBPLn&v=1&selected=0.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être
obtenues: Musée du Louvre, Pavillon Mollien - Direction financière et
juridique, Contact: Service de la commande publique, à l'attention de Mme
Chevreau Sophie, 75058 Paris Cedex 01. Fax (33) 140 20 57 28. URL:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
ent_detail.do?PCSLID=CSL_2008_JNB_0PBPLn&v=1&selected=0.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif
et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Point(s) de
contact susmentionné(s).
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: Musée du Louvre, Pavillon Mollien Direction financière et
juridique, Contact: Service de la commande publique, à l'attention de Mme
Chevreau Sophie, 75058 Paris Cedex 01. URL:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
ent_detail.do?PCSLID=CSL_2008_JNB_0PBPLn&v=1&selected=0.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S): Organisme
de droit public.
Loisirs, culture et religion.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non.
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Travaux
d'aménagement des galeries de la Vénus de Milo et de la Melpomène.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Exécution.
Lieu principal d'exécution: Musée du Louvre, F-75001 Paris.
Code NUTS: FR101.
II.1.3) L’avis implique: Un marché public.
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats:
L'opération de travaux porte sur l'aménagement muséographique des galeries
de la Vénus de Milo (galerie nord) et de la Melpomène (galerie sud) et du
corridor de Pan au rez de chaussée de l'aile Sully situés dans le
département des Antiquités Grecques, Etrusques et Romaines (Ager).
Les travaux seront réalisés en deux phases successives (une phase galerie
sud et une phase galerie nord) et selon des périodes de temps contraintes.
Les travaux dans le corridor de Pan et l'espace du palier de l'escalier
sont réalisés les mardis et/ou en nocturne tout au long des deux phases.
Les travaux sont réalisés en milieu occupé.
Les travaux portent sur 1 200 m² (9 salles et le corridor de Pan).
Dans l'ensemble de ces salles, 290 oeuvres (statuaires, stèles funéraires,
statuettes, céramiques, bijoux et fragments divers) sont présentées.
La date prévisionnelle d'ouverture des salles au public est fixée en avril
2010.
La date prévisionnelle de notification des marchés est fixée aux alentours
du 28.2.2009.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics):
45212313.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): Non.
II.1.8) Division en lots: Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération: Oui.
II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale: Les prestations sont réparties en 5
lots:
Lot 1 : maçonnerie/socles.
Lot 2 : stuc/staff/peinture.
Lot 3 : vitrines/agencements.
Lot 4 : métallerie fine.
Lot 5 : électricité : courants forts / courants faibles.
Elles consistent principalement en :
— Réalisation en neuf de socles, podiums et chaises de présentation en
pierre,
— Adaptation de socles existants en pierre de Souppe,
— Réalisation de vitrines,
— Incorporation des fourreaux dans le sol en marqueterie de pierre,
— Réalisation d'un éclairage muséographique,
— Travaux de peinture, de stuc et staff,
— Réalisation de barrières de mise à distance et lisses anti-assises.
II.2.2) Options: Oui.
Description de ces options: En application de l'article 35-ii 5° et 6° du
code des marchés publics, l'établissement public du musée du Louvre pourra
recourir à la procédure négociée en vue de la passation de marchés
complémentaires ou ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires.
II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION: Durée en mois: 12 (à compter
de la date d’attribution du contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT N° 1
INTITULÉ: Maçonnerie / Socles
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Le présent lot comprend notamment les
installations de chantier; les études avec notes de calcul , plans et
détails d'assemblage et d'exécution;les trous, percements, reprises
ponctuelles des parements marbres muraux et dallage des pierres de marbre,
la fourniture, la fabrication,le transport, la pose;le réglage des
matériaux et matériels des podiums et socles, les parements en pierre des
vitrines, la fourniture obligatoire d'échantillons.
Variante: percement de la dalle-plancher pour alimentations électriques
des vitrines.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS):
45223800, 45262511, 45262512, 45262521, 45421160.
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT: Durée en mois: 12 (à compter de la date
d’attribution du marché).
5) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES LOTS: Le présent lot comprend 7
options: Voir renseignements complémentaires pour le descriptif.
LOT N° 2
INTITULÉ: Stuc / Staff / Peinture
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Le présent lot comprend tous les travaux de
stuc et staff sur ouvrages existants (plafonds, bouchements de vitrines,
fonds de vitrine, ..), les rebouchages en stuc et staff des 5 vitrines
encastrées, les mises en peinture des fenêtres et de leurs encadrements
dans les 2 galeries.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS):
45451000, 45442100, 45451100.
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT: Durée en mois: 12 (à compter de la date
d’attribution du marché).
5) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES LOTS: Le présent lot comprend 1
option: Option 1: peinture de la porte de la salle 9.
LOT N° 3
INTITULÉ: Vitrines / Agencement
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Le présent lot comprend la dépose de 5 vitrines
existantes condamnées et les prestations relatives à la fourniture (tous
types) de 25 vitrines neuves et 2 protections vitrées (vitrage, éclairage,
quincaillerie, serrurrerie, détection électronique, tablette), 5 chaises
de présentation, hors parement marbre.
Les prestations relatives aux vitrines neuves (4 types) comprennent
notamment la fourniture obligatoire de premiers de série et échantillons
partiels; les études avec notes de calcul, plans de détails d'assemblage
et d'exécution , la fourniture, fabrication, transport, pose et réglage de
l'ensemble des matériaux et matériels des vitrines, chaises de
présentation, ...la métallerie, la miroiterie, les appareils d'éclairage
et l'électricité incorporés à ses meubles, les câblages invisibles pour la
sécurité des oeuvres incorporés aux meubles; l'établissement de
l'organigramme des serrures à raccorder à l'organigramme du Louvre.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS):
45421140, 45421000, 45421153, 45441000.
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT: Durée en mois: 12 (à compter de la date
d’attribution du marché).
LOT N° 4
INTITULÉ: Métallerie fine
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Le présent lot comprend la fourniture d'un
premier de série et échantillons, les études avec notes de calcul, plans
de détails d'assemblage et d'exécution, la fourniture, fabrication,
transport, pose et réglage de l'ensemble des lisses et barrières (la
métallerie avec traitement décoratif de finition, l'ossature de support en
métal traité).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS):
45421140, 45341000, 45421160.
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT: Durée en mois: 12 (à compter de la date
d’attribution du marché).
5) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES LOTS: Le présent lot comprend 2
options : Option 1 : présentation des fragments de colonnes dans la salle
11 fourniture, pose et fixation de supports métal pour la présentation de
fragments de colonne, base et chapiteau Option 2 : support métal du vase
de Pergame, salle 12 fourniture, pose et fixation de supports métal pour
la présentation du vase en pierre Pour ces deux options, il est attendu
les prestations suivantes : fourniture et pose des supports d'oeuvre
(squelettes métal composés de lames et platines soudées, sections des
profils en rapport avec les charges, notes de calcul, relevés d'après
gabarit, plans et calepins des ouvrages).
LOT N° 5
INTITULÉ: Electricité: Courants forts / Courants faibles
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Le présent lot comprend l'amélioration de
l'éclairage des salles : neutralisation des réseaux avant la dépose,
dépose d'une partie des installations d'éclairage existantes et de
l'ensemble des luminaires, mesures conservatoires pour assurer la
continuité du service (éclairage, détection incendie, installation anti
effraction, alarme d'évacuation, surveillance vidéo, détection rapprochée
des oeuvres, réseaux de téléphonie et d'interphonie...), alimentation de
l'éclairage et des équipements de sécurité des vitrines, alimentation en
énergie depuis les armoires de distribution existantes, adaptations des
tableaux de protection existants; canalisations secondaires; fourniture du
petit appareillage, des appareils d'éclairage; rénovation de l'éclairage
de sécurité, la fourniture d'échantillons, la fourniture, pose, mise en
oeuvre et raccordement des caméras de vidéosurveillance, les études avec
notes de calcul, plans, plan de récollement, détails d'assemblage et
d'exécution, les essais.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS):
45311000, 45312000, 45312100, 45312200.
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT: Durée en mois: 12 (à compter de la date
d’attribution du marché).
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés: Une retenue de garantie d'un
montant égal à 5 % du montant du marché sera appliquée.
Le titulaire a la possibilité de remplacer cette retenue de garantie par
une garantie à première demande.
La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.
Les modalités de constitution et de restitution de la retenue de garantie
sont explicitées dans le CCAP.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent: Une avance sera versée au
titulaire dans les conditions stipulées à l'article 87 du code des marchés
publics.
Les prestations seront financées par le biais d'un mécénat et par les
fonds propres du musée du Louvre par imputation sur la section
d'investissement du budget de l'établissement public du musée du Louvre.
Le règlement des prestations s'effectue par virement selon les modalités
de la comptabilité publique, dans un délai de 30 jours à compter de la
réception de la demande d'acompte, du service fait et selon les modalités
de paiement définies au CCAP.
Les prestations seront réglées par application des prix composant la Dpgf.
La révision des prix s'applique à chaque demande d'acompte.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché: En application de l'article 51-vi du
code des marchés publics 2006, les candidats ne peuvent se présenter à la
fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs
groupements et/ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
La composition ne peut être modifiée entre la date de remise des
candidatures et la date de signature du marché, sauf dans le cas prévu à
l'article 51-v du code des marchés publics 2006.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences
relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Confére rubrique "renseignements complémentaires".
III.2.2) Capacité économique et financière: Renseignements et formalités
nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Confére rubrique
"renseignements complémentaires".
III.2.3) Capacité technique: Renseignements et formalités nécessaires
pour évaluer si ces exigences sont remplies: Confére rubrique
"renseignements complémentaires".
III.2.4) Marchés réservés: Non.
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure: Négociée.
Des candidats ont déjà été sélectionnés: non.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner
ou à participer: Nombre minimal envisagé: 3.
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
dialogue: Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin
de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des
offres à négocier oui.
IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d’attribution: Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges,
dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document
descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée: Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur: 2008-097M à 2008-101M.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation: 15.10.2008 - 16:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés: 28.10.2008.
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de
participation: Français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Durée en jours: 120 (à compter de la date limite de
réception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.2) LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Candidature:
— La lettre de candidature et habilitation du mandataire signée par ses
co-traitants,
— Le pouvoir attestant que la personne signataire des documents est bien
habilitée à agir au nom de la société,
— L'attestation sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour
justifier:
A) Ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation
définitive pour l'une des infractions prévues par les articles suivants du
code pénal : les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3,
324-1 à 324-6, 421-2-1, le deuxième alinéa de l'article 421-5, l'article
433-1, le deuxième alinéa de l'article 434-9, les articles 435-2, 441-1 à
441-7, les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, l'article 441-9
et l'article 450-1 ;
B) Ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans d'une condamnation
définitive pour l'infraction prévue par l'article 1741 du code général des
impôts;
C) Ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation
inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions
mentionnées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du
code du travail;
D) Ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L.
620-1 du code de commerce ;
E) Ne pas être déclaré en état de faillite personnelle, au sens de
l'article L. 625-2 du code de commerce, ou d'une procédure équivalente
régie par un droit étranger;
F) Ne pas être admis au redressement judiciaire, au sens de l'article L.
620-1 du code de commerce, ou à une procédure équivalente régie par un
droit étranger, sans justifier d'une habilitation à poursuivre son
activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché;
G) Avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a
lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations incombant
en matière fiscale et sociale, au sens de l'article 43 du code des marchés
publics, ou acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date ou
s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du
lancement de la présente consultation ou d'avoir constitué spontanément
avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou
l'organisme chargé du recouvrement;
h) Être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle
a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L.323-1 et,
L.323-8-2 ou L.323-8-5, du code du travail concernant l'emploi des
travailleurs handicapés;
— La déclaration des effectifs moyens annuels pour chacune des trois
dernières années,
— La déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même
nature,
— La déclaration du chiffre d'affaires global et du chiffre d'affaires
concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois
derniers exercices disponibles,
— La présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années indiquant : le client (public ou privé), la date, la
durée, la nature et le montant ; appuyée d'attestations de bonne exécution
pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le
montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils
ont été effectués lors les règles de l'art et menés régulièrement à bonne
fin,
— Certificats de qualifications professionnelles. La preuve peut être
apportée par tout moyen, notamment des certificats d'identité
professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de
l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte
candidat:
Lot 1 : 4413 : métallerie (technicité supérieure), 6412 : marbrerie de
bâtiment (technicité confirmée).
Lot 2 : 6513: travaux de staff (technicité supérieure), 6523 : travaux de
stuc (technicité supérieure), 6112: peinture et ravalement (technicité
confirmée), 6143 : filage, décoration, dorure (technicité supérieure).
Lot 3 : 4413 : métallerie (technicité supérieure), 4713 : miroiterie :
produits verriers (technicité supérieure).
Lot 4 :4413 : métallerie (technicité supérieure).
Lot 5 : qualifelec E2-C3.
— Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et
financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander
que soient également prises en compte les capacités professionnelles,
techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que
soient la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui.
Il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte
la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché.
Commentaire sur les justifications : Le candidat peut s'il le souhaite
utiliser soit les formulaires Dc4 et Dc5 émis par leminefe, soit le
document propre au musée du Louvre"Lettre de candidature/déclaration du
candidat".
En cas de groupement, chaque cotraitant devra produire l'ensemble des
pièces demandées ci-dessus, à l'exception de la lettre de candidature qui
reste unique et que chaque membre aura pris soin de renseigner.
L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières
d'un groupement est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du
groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour
l'exécution du marché.
Si les documents fournis ne sont pas rédigés en langue française, une
traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur
assermenté devra les accompagner.
Critères des selection des candidats : Les critères de candidature sont
les suivants:
1 - Les capacités techniques : moyens humains et matériels.
2 - les capacités financières.
3 - les capacités professionnelles : références, qualification.
Les candidats dont les candidatures sont jugées irrecevables en
application des articles 43, 44 et 45 du code des marchés publics ne sont
pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.
Conditions de remise des candidatures:
Constitution des plis:
Les dossiers sous format papier ou sur support physique électronique
seront remis sous double enveloppe cachetée.
L'enveloppe intérieure, contenant les documents relatifs à la candidature,
portera la mention suivante : "Mn-Lot n° - aménagement Vénus de Milo
-Candidature - nom du candidat".
L'enveloppe extérieure, contenant l'enveloppe intérieure, portera la
mention suivante :
"Mn - lot n° - aménagement Vénus de Milo - ne pas ouvrir par le service
courrier".
Les dossiers remis par voie électronique peuvent être doubler, s'ils le
souhaitent, par une copie de sauvegarde, sous format papier ou sur support
physique électronique (cd-rom, dvd-rom, clé Usb...). Le pli devra être
présenté selon les modalités décrites ci-dessus et préciser sur
l'enveloppe extérieure "Copie de sauvegarde". L'EPML dispose des outils
informatiques : word, excel, powerpoint (Office 2003). La copie de
sauvegarde ne sera ouverte que si le pouvoir adjudicateur détecte dans la
candidature transmise par voie électronique un programme informatique
malveillant.
Modalités de remise des plis.
Les plis envoyés par voie postale avec avis de réception, ou remis en
mains propres contre récépissé sont envoyés à l'adresse indiquée dans la
rubrique "adresse à laquelle les offres ou demande de participation
doivent être envoyées" au plus tard le 15.10.2008 à 12h00.
Les coursiers demanderont auprès des huissiers : Mme Sophie Chevreau ou
Mme Frédérique Vernet.
Les jours et heures d'ouverture sont du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h
00 et de 14 h 00 à 17 h 00.
Il est rappelé que les envois par messagerie expresse, en matière d'appel
d'offres n'ont pas valeur de recommandé, et sont donc à éviter dans la
mesure du possible, que l'établissement public du musée du Louvre ne
saurait être tenu pour responsable de tout retard dû à l'acheminement du
pli soit par les services postaux soit par coursier. Il appartient donc au
candidat de s'assurer de l'acheminement de son pli dans les délais
impartis.
Les plis dont l'avis de réception serait délivré ou remis en mains propres
contre récépissé après les date et heure limites fixées , ainsi que ceux
remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus et seront
retournés à leurs auteurs.
Les plis transmis par voie électronique le sont à l'adresse indiquée dans
la rubrique "adresse à laquelle les offres ou demande de participation
doivent être envoyées".
Il est précisé aux candidats qu'ils doivent en premier lieu obtenir un
certificat électronique. Le délai d'obtention est variable en fonction de
l'organisme accréditeur (entre 2 et 15 jours).
En cas detransmission par voie électronique, les documents sont signés
électroniquement dans les conditions prévues, d'une part, par le code des
marchés publics et par l'arrêté du 28 août 2006, pris en application du I
de l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics et relatif
à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics
formalisés.
Options du lot 1.
Le présent lot comprend 7 options :
Option 1 (phase 1): branchement - installation d'eau et repli/ remise en
état en fin de chantier à partir du réseau existant pour les besoins des
travaux et les installations de chantier, installation au pied de la
façade sud et évacuation des eaux à l'égoût sur l'avaloir dans le jardin
de l'infante.
Option 1bis (phase 2): branchement - installation d'eau et repli/ remise
en état en fin de chantier à partir du réseau existant pour les besoins
des travaux et les installations de chantier, installation au droit du
passage Est des Arts et l'évacuation des eaux à l'égoût sur l'avaloir dans
la cour carrée.
Option 2 (phase 1): Baraques de chantier : installation / location /
maintenance et repli de baraques de chantier faisant office de bureau y
compris les branchements dans le Jardin de l'infante.
Option 2bis (phase 2) : Baraques de chantier : installation / location /
maintenance et repli de baraques de chantier faisant office de bureau y
compris les branchements dans la Cour Carrée.
Option 3 : Nettoyage général des parements en fin de chaque phase pour le
dépoussiérage des parements non traités dans l'emprise des travaux.
Option 4 : Intervention sur les parements de marbre anciens : dépose,
taille et restauration des dalles de marbre permettant la réalisation de
la niche pour l'intégration d'un Ria.
Option 5 : plus ou moins value pour retailler et rénover des socles et
podiums existants (emballage, transport, recoupe, traitement, patine,
lustrage).
Envoi au joue : il s'agit d'un avis non obligatoire.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.9.2008.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours: Tribunal
Administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75004 Paris. Tél. (33) 144 59 44
00. Fax (33) 144 59 46 46.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours: Greffe du tribunal administratif de
Paris, 7, rue de Jouy, 75004 Paris. Tél. (33) 144 59 44 00. Fax (33) 144
59 46 46.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 22.9.2008.
Update: Oct 14, 2008
Notice Type: 8098
-
Additional information
Regulation of Procurement: European Communities
EU Official Journal Publication: 199/2008
, #
263307-2008
Referenced Document Number: 247204-2008
Contract Nature: Works
Procedure Type: Negotiated procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: The most economic tender
Summary:
Etablissement Public Musée du Louvre, Pavillon Mollien - Direction
Financière et Juridique, attn: Mme Chevreau Sophie, F-75058 Paris Cedex
01. Fax (33) 140 20 57 28.
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 26.09.2008,
2008/S 187-247204)
RE: CPV: 45212313, 45223800, 45451000, 45421140, 45311000, 45262511,
45262512, 45262521, 45421160, 45442100, 45451100, 45421000, 45421153,
45441000, 45341000, 45312000, 45312100, 45312200.
Museum construction work.Instead of: VI.3): ...
... au plus tard le 15.10.2008 (12:00).
...
Read: VI.3): ...
... au plus tard le 15.10.2008 (16:00).
...
|
|
Subscription
