F-Paris: construction work

Country:

France

City/Locality:

PARISI

Notice/Contract Number:

eu:193322-2008

Publication Date:

Oct 7, 2008

Deadline:

Oct 22, 2008

Buyer:

SIEMP

Original Language:

French

Address:

SIEMP
PARIS
France

Web Site:

http://marches.siemp.fr

45000000 - Construction work

Notice Type: 1110
-
Contract notice
Regulation of Procurement: European Communities, with participation by GPA countries
EU Official Journal Publication: 144/2008
, #
193322-2008
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: The most economic tender

Summary:
CONTRACT NOTICE
Works
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): SIEMP, 29, boulevard Bourdon,
Contact: M. Charbonnier, F-75180 Paris Cedex 04. Tel. 01 49 96 25 53.
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://marches.siemp.fr.
Further information can be obtained at: SIEMP, 29, bd Bourdon, Contact:
Mme Gicquel, 75180 Paris Cedex 04. Tel. 01 49 96 75 24. URL:
http://marches.siemp.fr.
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at:
As in above-mentioned contact point(s).
Tenders or requests to participate must be sent to: SIEMP, 29, bd Bourdon,
Contact: Sous-direction juridique et marchés, 75180 Paris Cedex 04. URL:
http://marches.siemp.fr.
II.1) DESCRIPTION
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 45000000.
Description: Construction work.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
16.10.2008 - 12:00.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up: French.

Original Text:
AVIS DE MARCHÉ
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: SIEMP, 29, boulevard Bourdon,
Contact: M. Charbonnier, F-75180 Paris Cedex 04. Tél. 01 49 96 25 53.
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://marches.siemp.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être
obtenues: SIEMP, 29, bd Bourdon, Contact: Mme Gicquel, 75180 Paris Cedex
04. Tél. 01 49 96 75 24. URL: http://marches.siemp.fr.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif
et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Point(s) de
contact susmentionné(s).
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: SIEMP, 29, bd Bourdon, Contact: Sous-direction juridique et
marchés, 75180 Paris Cedex 04. URL: http://marches.siemp.fr.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S): Autre.
Logement et développement collectif.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non.
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Construction neuve TCE de 8 logements PLAI au 18 rue Caillié (lot A) et
construction neuve TCE de 22 logements PLUS et PLS, 3 locaux d'activités
et 75 places de parking aux 9 à 15 rue Aubervilliers (lot B) à Paris
18ème.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Exécution.
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats: Appel
d'offres ouvert passé en application de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005
et des articles 11-ii et 29 du décret d'application no2005-1742 du
30.12.2005.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics):
45000000.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): Oui.
II.1.8) Division en lots: Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: tous les lots.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération: Oui.
II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale: La construction neuve TCE de 8
logements PLAI au 18 rue Caillié, et la construction neuve TCE de 22
logements PLUS et PLS, de 3 locaux d'activités, et 75 places de parking
aux 9 à 15 rue Aubervilliers, réparties en 2 lots géographiques.
II.2.2) Options: Non.
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT N° A
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: 18 rue Caillié: Construction d'un immeuble de 8
logements PLAI en R+5 d'une SHON de 739,10 ²2. Délai d'exécution: 12 mois
tous corps d'état à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux
(période de préparation du chantier comprise).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS):
45000000.
LOT N° B
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: 9 à 15 rue d'Aubervilliers: Construction de 22
logements PLUS et PLS, 3 locaux d'activités, et 75 places de parking dans
3 bâtiments de R+3 à R+5 sur 2 niveaux de sous-sol pour une SHON de 2
375,48 m². Délai d'exécution: de 20 mois tous corps d'état à compter de
l'ordre de service de démarrage des travaux (période de préparation du
chantier comprise).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS):
45000000.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent: Délai de paiement : 45 jours à
réception de la situation validée par l'architecte.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions
particulières: Non.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences
relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Les candidatures des entreprises seront sélectionnées
conformément à l'article 23 du décret no2005-1742 du 30 décembre 2005,
après analyse de l'ensemble des documents dont la communication est
demandée à l'article 17 dudit décret et au présent avis : -Lettre de
candidature présentant les membres du groupement et l'habilitation du
mandataire commun par ses co-traitants ou formulaire Dc4 (version 04/2007)
;
— Déclaration sur l'honneur indiquant qu'il n'entre dans aucun des cas
d'interdictions de soumissionner mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance
2005-649 du 6 juin 2005 ou formulaire Dc5 (version 04/2007),
— Copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement
judiciaire,
— Attestation d'assurance en cours de validité,
— Extrait Kbis datant de moins de 3 mois.
III.2.2) Capacité économique et financière: Renseignements et formalités
nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Chiffres
d'affaires réalisés sur les 3 dernières années.
III.2.3) Capacité technique: Renseignements et formalités nécessaires
pour évaluer si ces exigences sont remplies: — Effectifs et matériels,
— Références de travaux similaires de moins de cinq ans, qualifications
professionnelles et compétences en matière de qualité environnementale.
III.2.4) Marchés réservés: Non.
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure: Ouverte.
IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d’attribution: Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
1. Valeur technique et environnementale de l'offre appréciée à travers le
mémoire technique, et notamment le respect et la pertinence du quantitatif
évalué sur les différents postes, les éléments du mode opératoire, le
délai, la démarche de développement durable, et la cohérence interne de
l'offre. Pondération: 60.
2. Prix. Pondération: 40.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée: Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur: SDC rue Caillie Aubervilliers.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché: Non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires ou du document descriptifDocuments payants:
Prix: 277 EUR.
Conditions et mode de paiement: Les dossiers sont à retirer sur le site
http://marches.siemp.fr ou auprès de la société IEC (34, rue Albert Thomas
75010 Paris - tél : 01.42.03.07.62 - fax : 01.42.03.30.82). Les
entreprises sont invitées à contacter IEC avant de venir retirer un
dossier. Ce dernier est payant, mais sera remboursé à l'entreprise par la
SIEMP sur remise d'une offre.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation: 16.10.2008 - 12:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de
participation: Français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Durée en jours: 210 (à compter de la date limite de
réception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Chaque critère d'attribution sera évalué avec
une note allant de 0 à 5. En cas de réponse non dématérialisée,
l'enveloppe extérieure portera la mention : " Travaux de construction 18
rue Caillié et 9-15 rue d'aubervilliers - à Paris 18ème - ne pas ouvrir ".
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 21 juillet 2008.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours: Tribunal de grande
instance, 4, bd du Palais, 75055 Paris Rp. Tél. 01 44 32 51 51.
VI.4.2) Introduction des recours: Précisions concernant le(s) délai(s)
d'introduction des recours: Référé précontractuel avant signature du
marché : article 24-1 de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21.7.2008.

Update: Oct 7, 2008

Notice Type: 8098
-
Additional information
Regulation of Procurement: European Communities, with participation by GPA countries
EU Official Journal Publication: 194/2008
, #
255742-2008
Referenced Document Number: 193322-2008
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: The most economic tender

Summary:
SIEMP, 29, boulevard Bourdon, F-75180 Paris Cedex 04. Tel. 01 49 96 25 53.
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 26.07.2008,
2008/S 144-193322)
RE: CPV: 45000000.
Construction work.Instead of: IV.3.4): 16.10.2008 (12:00).
Read: IV.3.4): 22.10.2008 (12:00).

F-Paris: construction work

Request For Proposals

General Information

Contact Information

Goods, Works and Services

Original Text

dgMarket - Tenders and consulting opportunities worldwide